Читать книгу - "50 секретов проверяющего налоги. Как обезопасить себя, свой бизнес и получить миллион из бюджета - Елена Васильева"

В этом случае расходы на проведение экспертизы несёт Заказчик.

6. Гарантии качества, ответственность за ненадлежащее качество работы и нарушение обязательств по договору

Гарантия качества результата Работ (далее – «Гарантийный срок»), выполненных по настоящему Договору, устанавливается сроком на 12 (двенадцать) месяца с момента подписания Сторонами Актов (КС-2,3 сдачи-приемки выполненных работ (с указанием полной стоимости Работ по Приложению № 1). Гарантия качества результата Работ распространяется на все составляющие результата Работ.

Подрядчик также гарантирует качество использованных для выполнения Работ материалов, приобретенного Подрядчиком оборудования.

Если в течение Гарантийного срока выявится несоответствие выполненных Работ требованиям Договора или обнаружатся дефекты в использованных материалах, приобретенном Подрядчиком оборудовании, Подрядчик обязуется устранить их своими силами и за свой счет или заменить материалы и оборудование, не отвечающие требованиям Договора. Подрядчик обязан приступить к устранению обнаруженных недостатков в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика обоснованного требования об устранении недостатков в Работе и (или) материалах, и (или) оборудовании. При этом Стороны должны согласовать срок устранения недостатков.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление со своей стороны технической (исполнительной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения Работ, а также в процессе дальнейшего использования (эксплуатации) результата Работ в период Гарантийного срока. При обнаружении недостатков в технической (исполнительной) документации, созданной Исполнителем, последний по требованию Заказчика обязан своими силами и за свой счет переделать (исправить) техническую (исполнительную) документацию.

За виновное со стороны Подрядчика нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик выплачивает Заказчику после выставления Заказчиком претензии пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости просроченных к сдаче Работ по Приложению № 2 за каждый день просрочки сдачи результатов Работ. Общий размер пени ограничивается 10 % (десятью процентами) от стоимости Работ по Приложению № 1.

Претензия должна быть оформлена в письменном виде и содержать расчет пени.

При невыставлении Заказчиком претензии данный пункт Договора считается недействующим, т. е. пеня не исчисляется и не уплачивается.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работы свыше установленного настоящим Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти)% от суммы просроченного платежа, при условии предъявления Подрядчиком претензий к Заказчику. Претензия должна быть оформлена в письменном виде и содержать расчет пени.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие после заключения настоящего Договора помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относятся: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.

7.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить с помощью любых средств связи (телефонная связь, электронная почта, факсимильная связь, телеграмма и пр.) другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, то Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более шести месяцев, то Стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях.

8. Дополнительные условия

• 8.1. Стороны вправе в любое время вносить изменения и дополнения в настоящем Договоре путем заключения Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

• 8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

• 8.3. Все споры и разногласия, вытекающие или возникающие в связи с настоящим Договором и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

• 8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

• 8.5. Лица, подписывающие настоящий Договор, гарантируют, что уполномочены соответствующей Стороной на подписание настоящего Договора и любых дополнений и изменений к нему и своими действиями вправе создавать права и обязанности по настоящему Договору.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон (дата, указанная над преамбулой настоящего Договора) и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Подрядчику не позднее чем за 10 дней до даты расторжения, на условиях, установленных в п. 4.2.5 Договора.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны считают конфиденциальной всю деловую информацию, передаваемую друг другу на основании настоящего Договора или в целях его исполнения, как-то: информацию об их клиентах, партнерах, бизнес-планах, ценах, заработных платах и т. д.

10.2. Стороны не должны открывать такую информацию кому бы то ни было, за исключением случаев, когда (а) это необходимо для надлежащего выполнения их обязательств по настоящему Договору, или если (b) это разрешено действующим законодательством РФ, или (с) по взаимному письменному согласованию Сторон.